時間:2022-04-08 06:51:13
導言:作為寫作愛好者,不可錯過為您精心挑選的10篇加工合同,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內容能為您提供靈感和參考。
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
合同范本二
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
產品名稱
型號規模
單位
數量
單價(元)
總價金額
十萬千百十元角分
合計人民幣(大寫)
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________代表人(簽字):__________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:____________________帳號:____________________
定作方:__________________,以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品 名
規格(長、寬、高cm)
單位
數量
備注
第二條 加工成品質量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供
第四條 圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款
按核定價格單計算款_________元。
第六條 驗收標準和方法
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由__________________物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
_________年_________月_________日至_________月 _________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在_________,由 _________收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 其他
一、本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
──────────┬───────────┬───┬───┬───
│品名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130×40×90 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180×100×95 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180×100×95 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │180×80×200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │180×50×200 │ 件 │ 80 │ │
──────────┴───────────┴───┴───┴───
第二條 加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────
│定作物名稱│ 型號 │ 規格 │ 質量要求 │計量單位│ 數量 │ 加工費 │
│ │ │ │ ││ ├──┬──┤
│ │ │ │ ││ │單位│總價│
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ ││ │││
─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
─────┬────┬──────┬──────┬────┬────
│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│
│ │││法 ││擔 │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ ││││││
─────┴────┴──────┴──────┴────┴────
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
──────┬─────┬──────┬──────┬───────
│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
││ │││ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
甲方: (加工方) 乙方: (委托方)
甲乙雙方本著互利互惠、共同發展的原則,依照國家有關法律法規,經過友好協商后達成如下協議,以茲遵照執行:
一、加工方式、生產要求:
1、乙方公司所需產品( 巖棉板 )在甲方工廠加工生產,由乙方負責提供品牌標簽材料。甲方提品原料進行生產、加工、包裝。
2、甲方根據乙方所要求的質量等級、規格等負責生產,所生產出的產品必須達到國家質量、質檢等權威部門的產品質量要求和認證。
二、甲、乙雙方的權利和義務:
1、甲方所生產出的產品必須達到國家質量、質檢等權威部門的產品質量要求和認證。如出現產品質量問題均由甲方全權負責。
2、在合作生產加工期內,甲方所生產出的乙方產品外包裝上需印刷乙方的廠名、廠址、生產許可證、執行標準等相關信息,并以此作為乙方對外宣傳所在的生產基地,甲方應積極配合乙方宣傳。
3、乙方負責產品在所售區域的政府送檢工作,甲方應予以積極配合并免費提供樣品,費用由乙方支付。
4、乙方訂貨需提前五天時間以書面形式通知甲方,甲方在七天內負責把產品交付給乙方。
5、乙方收到產品后,應立即驗收。如有數量不符,產品質量等問題,乙方須在七天之內以書面形式通知甲方,甲方核實確認后負責調換符合要求的數量、質量給乙方,并負責調換產品的往返運費。
6、合約期間,乙方在付完訂金后,甲方到乙方處提取包材并有義務保護和維護好乙方包材。如在生產期間出現包材破損(不合格品除外)由甲方負責(具體以甲乙雙方協商為準)。
三、價款及支付方式:
1、甲方根據乙方所需的產品規格、標準等生產加工,所需生產加工費用及運輸費用等由雙方協商后以每次乙方的蓋有公章的書面生產加工單為結算依據。
2、乙方訂貨須預付貨款總額的 % 作為定金,剩余貨款分期支付或貨到現場驗收合格后一次性支付給甲方。
3、乙方只能將貨款訂金和貨物尾款匯入甲方指定的公司帳號,賬號: 戶名: 開戶行: 。
4、在雙方合作過程中甲方如遇到產品原材料上漲等原因,甲方要求上漲價格需提前15天通知乙方,在甲方通知乙方前已經下過訂單的產品甲方不得漲價。
四、合同的續簽和終止:
1、協議到期后,乙方若有意續簽須提前30日與甲方協商,在同等條件下乙方享有優先權。
2、本合同因下列情況而終止:
(1)合同期限屆滿,甲乙雙方不再續簽本合同;
(2)甲乙雙方通過書面協議解除本合同;
(3)因不可抗力致使合同目的不能實現的;
(4)在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
(5)當事人一方遲延履行合同主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
(6)當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
(7)一方宣告破產或宣告解散;
3、本合同終止后,乙方應立即停止使用與銷售有關的甲方任何的標識及知識產權。
五、爭議的處理:
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議,雙方應首先通過友好協商解決,如果協商不能解決爭議,則采取以下第()種方式解決爭議:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向***********人民法院起訴。
六、其他:
1、本協議有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
2、雙方其他未盡事宜,由雙方協商確定之后作協議附件與本協議具同等法律效力。
3、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。本協議一式兩份,雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
棉紗代加工合同范文2
買方:(以下簡稱甲方)賣方:(以下簡稱乙方)
第一條 產品名稱、型號、數量、金額、供貨時間及數量。
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限:質量要求及技術標準明細見附頁,買方檢驗合格后收貨,供方負責質量期限為一個月。
第三條 交(提)貨地點和方式:買方工廠或買方指定染紗加工廠。
第四條 運輸方式及到達站港和費用負擔:陸運至買方指定場地,費用由賣方承擔。
第五條 合理損耗及計算方法:棉紗回潮不超過8.0%(若超過8.0%按實際回潮折扣重量)。
第六條 包裝標準、包裝物的供應與回收:標準袋包裝,每袋棉紗毛重不低于25.5公斤。
第七條 驗收標準、方法及提出異議期限: 采用按照規定的各項指標要求及賣方樣品抽驗的方式,合格的卸車,如供方有異議,可派技術人員與買方技術人員共同檢驗,否則退回。
第八條 結算方式及期限:貨到付款。
第九條 擔保方式(也可另立擔保和同):
第十條 違約責任:單方面違約的賠償對方一切經濟損失。
第十一條 合同爭爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調節不成的,依法向濱州市人民法院起訴。
第十三條本合同自合同簽訂后起生效。
第十四條其他約定事項:保證棉紗配棉不低于3級;采用空粘或機械接頭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
棉紗代加工合同范文3
甲方:
乙方:
乙方委托甲方加工16S、21S棉紗,甲乙雙方為保證全面履行各自的義務,經共同協商簽訂以下合同,以便共同執行。
一、項目名稱:乙方委托甲方加工16S、21S棉紗。
二、原料來源:原棉由乙方提供,由甲方驗收,乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內,在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。
三、原料提供時間:在協議簽訂之日起,原棉須在十天內運到甲方場地,在加工期間,乙方保證原棉的供應,甲方妥善保管的義務,驗收后,發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。
四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的監督檢驗。
五、質量要求:產品質量要求符合國標一等品以上,盡可能地減少三絲,織成率公定結算1.15約1.25噸。
六、費用結算:按成品棉紗每噸加工費2200元,到甲方場地后,裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。
七、落棉由乙方回收,甲方自行處理。
八、交提貨時間:乙方可隨時提貨,甲方不得延誤提貨時間,提貨數量不超過雙方商定每日生產量,如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔,非甲方自身因素造成延誤除外。
九、違約責任:本合同自愿簽訂,任何乙方違約承擔對方的經濟損失,本協議一式兩份,雙方簽字后生效。
十、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止
合同編號:__________________
定作方(甲方):_____________________
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項目
1.委托加工產品:_____________________
2.數量:以甲方下單為準.
3.單價:_______________
4.交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規格的確認;
3.繡制杉杉標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運 輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
4.乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6.乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8.每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人 雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點:__________________
乙方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
──────────┬───────────┬───┬───┬───
│品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130X40X90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180X100X95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180X100X95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180X40X200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180X80X200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180X50X200│件│80││
──────────┴───────────┴───┴───┴───
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮營業所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號